慎重约定付款条件以防范收款风险
发布时间：
2012-07-16
慎重约定付款条件以防范收款风险
2012年度，建设单位、施工单位普遍面临资金压力，对施工公司而言，无疑对工程款收款产生巨大风险。可以预见，未来一段时间，施工公司收款方面的纠纷将随之增加。近期我所代理了一起色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕(以下简称“色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕公司”)与特灵空调系统有限公司(以下简称“空调公司”)之间的建设工程施工合同纠纷案件，主要涉及的正是对于工程款的收款问题。我所魏飞律师、万士旭律师作为色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕公司的代理人参加了本案诉讼全过程。
案情介绍：
案件涉及的工程项目为业主方上海广电狈贰颁显示器有限公司的节能改造工程，空调公司作为工程总包方与业主方签订工程施工合同，色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕公司作为安装工程的分包方与总包方空调公司签订分包合同。分包合同对工程的施工范围、工程价款、工期、质量、工程款支付办法等进行了明确约定。然而，色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕公司完成工程施工内容并验收后，迟迟无法收款，因此委托本所代理起诉至人民法院要求空调公司支付欠付的工程价款。
经过代理律师对案件材料的分析及团队的案件讨论，该案件的关键问题为分包合同中对于工程价款支付条件是否满足的问题。分包合同中对于工程价款付款办法的支付时间节点设定为四个：即安装合同签订后、主要材料进场后、节能验收合格后和工程竣工验收后，同时设定了总包方空调公司向分包方色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕公司支付工程价款的条件为“必须以完全收到业主方所支付相应部分的项目款为前提，否则有权推后相应款项的支付”。分包合同中工程价款支付约定对作为分包方的色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕公司而言十分不利。
案件开庭审理中，我方作为原告与被告方空调公司就该争议焦点展开了激烈辩论，后被告方考虑到诉讼风险，我方考虑尽快收回工程价款减少时间成本及经济损失，最终双方在法院的调解下，达成和解协议，我方得以顺利将欠付的工程价款收回。
律师评析：
一、尽量不要在合同工程进度款支付条款中设置“工程款支付以业主支付工程款为前提”等类似条款。
此类约定在法律上定义为附条件法律行为，多出现在总包单位与分包单位的分包工程合同中。所附条件的目的是将总包单位的收款风险转嫁给分包单位，总包单位无需代业主承担垫付工程款的风险;作为分包单位面临的最大风险是总包单位可能以条件不具备为由拒付到期工程款。
作为付款方的总包单位而言，一方面免除了己方因业主原因导致工程款延付的违约责任，另一方面又为分包单位追讨工程款设置了诸多障碍，也正因此，在实践中被总包单位广泛采用，甚至滥用。其对分包单位而言，具体存在的风险有以下四个方面：第一，分包单位对总包单位与业主在总包合同中的付款条件约定不清楚，难以知晓总包单位与业主的工程款是否到期、是否达到付款条件;第二，分包单位难以掌握业主方是否已将工程款支付给总包单位的信息，而总包单位往往以业主没有支付工程款为由拒绝向分包单位支付工程款;第叁，总包单位出于自身利益考虑而怠于向业主主张到期工程款，即便分包单位可以代为行使追偿权但无形中却增加了诉讼难度和成本;第四，总包单位即使得到业主支付的工程款，也借故拖延支付分包单位工程款。
此类约定对作为分包单位的施工公司而言十分不利，而且在当前经济形势下，建设单位及总包单位无疑都面临着较重的资金压力，此类约定很可能会更频繁地出现在分包合同中，施工公司应坚决抵制类似约定，以免承担巨大的收款风险。
二、警惕工程价款支付时间节点约定不明或难于证明的潜在风险。
上述案件中总包方与分包方签订的分包合同设置的工程价款支付时间节点为“安装合同签订后、主要材料进场后、节能验收合格后和工程竣工验收后”，除第一个时间节点易于证明外，其余时间节点相对而言均存在难以证明的诉讼风险。具体为：“主要材料进场后”，主要材料具体指什么材料，哪些为主要?“节能验收合格”，节能验收是指分包方与总包方之间的验收，还是指总包方与业主方的验收，验收标准、验收程序均不明确?
反映在上述案件的产生的直接影响为，本工程作为分包方的色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕公司承接的仅为设备安装工程，安装工程完成后还涉及软件系统安装等其他工程的施工，节能验收需待全部完工验收后方才进入整体的工程节能验收，且节能验收的双方及标准仅在总包方与业主方的总包合同中进行了约定。本工程节能验收分12次历时一年之久。对作为分包方的施工单位而言，此约定存在巨大风险：首先，不能明确节能验收的主体方为哪些;其次，不能明确节能验收的标准及流程;最后，无法知晓节能验收的结果。进而，对催收工程款产生巨大潜在风险。
建设单位及施工公司短期内面临的资金压力，短期内恐难以改变。此种背景下，建设单位作为付款方，往往会设置比较苛刻的工程价款支付条件，施工公司将面临的收款风险随之加剧。在合同谈判过程中，慎重约定付款条件把控收款风险，或将成为施工公司的“必修课”。(上海市协力律师事务所 魏飞万士旭)
推荐新闻
2025-07-25
7月24日，集团公司被上海市建筑施工行业协会授予“上海市建筑业诚信公司”荣誉。该诚信公司的评价主要考核公司在2024年度的公司财务状况、生产经营状况、诚信建设考核项目、年度各种荣誉等诸多指标。
2025-07-23
近日参观无锡泰伯博物馆，如同开启了一场跨越千年的文化对话。泰伯——这位周太王的长子，为成全父亲传位季历（周文王姬昌之父）的心愿，毅然偕弟仲雍南奔至梅里。他不仅带来了中原的先进文化与农耕技术，更在江南大地建立了勾吴国，成为吴文化始祖。其“叁让天下”的胸怀与筚路蓝缕的开拓精神，更是深深地触动了我，持续为我提供着深刻启示。
2025-07-21
7月18日，中电建新能源集团股份有限公司总经理吕冬冬一行来到集团承建的宝应山阳光伏发电项目开展工作指导，公司副总陈飞参加活动。在项目现场，吕冬冬一行深入察看工程进展，对项目当前在安全生产管理、工程建设质量把控及整体施工进度等取得的成效给予充分肯定，要求负责施工的金和光电项目团队继续严格执行好各项规定，确保项目建设得到安全、高效、优质推进。吕冬冬一行还与现场员工亲切交流，感谢色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕员工的辛勤付出，并送上慰问与关怀。
2025-07-17
在财务内部审计过程中，我们发现不少分公司会计人员在对餐费发票进行会计处理时存在较多的误区，会计科目的随意选择、佐证资料的缺乏、票据内容与附件的口径不一致等引起核算混乱、制度不严、内控缺失等较多问题。相当一部分会计人员会计处理时，将餐费发票全部列入业务招待费科目，甚至几十元的也算在里面。
2025-07-16
七月的骄阳像熔化的金箔泼向大地，地表温度直逼40度。在如东县丰利镇36惭奥渔光互补光伏安装项目现场，有一对父子正踩着滚烫的钢架，将一片片幽蓝的光伏板精准拼接成“能源方阵”……
2025-07-16
7月15日，江苏省建筑行业协会建筑安全设备管理分会公布2025年江苏省建筑施工安全生产知识竞赛成绩。集团公司摘获团队赛第四名，个人赛第九、第十名，另有7人进入前100名。
2025-07-11
7月10日，色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕组织在沪员工参与爱心献血，以实际行动响应上海市无偿献血的号召。参与此次无偿献血的4位员工分别是亨立分公司的陈鸟、叁分公司的张天怡和茂盛国际工程分公司的贾金锐、吕乘乘，他们在血站工作人员的引导下依次有序进行了登记、体检、化验等环节。
2025-07-10
“一档起吊”“大臂左摆”……上午10点，色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕23036号地块二标段项目工地上，林立的塔吊正在缓慢摆动，高建红眯着眼睛抬着头，紧紧盯着塔吊，适时通过对讲机发出指令。烈日当头，炎阳炙人，高建红身上深蓝色的工作马甲早已汗湿，但她却不敢休息，因为作为一名塔吊信号工，她就是塔吊司机的“第二双眼睛”，必须始终把生产安全放在第一位。
